紫洞水厂水质提标工程勘察设计招标公告

投资项目代码

2608-440604-04-01-432189

招标条件

1.紫洞水厂水质****城区发展和改革局以禅发改核准〔2026〕2号批准(备案)建设。

2.本招标项目紫洞水厂水质提标工程勘察设计的招标范围、招标方式、招标****城区政务服务和数据管理局以禅政数监管〔2026〕17号核准(适用于需要履行审批、核准手续的项目)。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

投资项目名称

紫洞水厂水质提标工程

招标项目名称

紫洞水厂水质提标工程勘察设计

标段（包）名称

紫洞水厂水质提标工程勘察设计

公告性质

☑正常/□更正

资格审查方式

资格后审

项目编号

A02-440604-2026-0011-002-2026-01

招标项目实施

（交货）地点

****城区南庄镇紫洞村内紫洞水厂

资金来源

国有资金

资金来源构成

国有资金：100.00%

招标范围及规模

1.项目建设规模： 对紫洞水厂水质提标，实现现代化管控体系和深度处理工艺流程，处理规模为 10 万m³/天。具体建设内容如下：10 万 m³/天规模深度处理工程、水厂智能化升级改造、沉淀池排泥系统升级改造及厂区配套升级改造。项目总投资为8687.74万元，其中勘察设计费1,830,808.85元。本项目最终建设规模、范围、内容及投资以发包人的建设需求和相关批复文件为准。按本项目的建设内容，依据《工程设计资质标准》的“大于或等于10万立方米/日的净水厂项目”标准，本项目属于大型工程。

2.承包方式：

勘察费：□总价，□单价，☑折率，□费率，□其它

设计费：□总价，□单价，☑折率，□费率，□其它

勘察设计费：□固定总价包干，□固定费率包干，☑固定折率包干，□其它

3.招标范围：

☑3.1 勘察范围：

3.1.1 工程范围： 紫洞水厂水质提标工程勘察

3.1.2 阶段范围： 工程测量(含地形测量)、地下管线探测、岩土工程勘察(包括但不限于地质钻探、相关土工试验、基坑周边环境调査等)及后续服务等。

3.1.3 工作范围： 按招标内容

☑3.2 设计范围：

3.2.1 工程范围： 紫洞水厂水质提标工程设计

3.2.2 阶段范围： 负责本工程的整体方案深化与调整、初步设计及概算编制、施工图设计及相关配合服务。工作范围包括且不限于：整个项目所有方案设计(含深化设计)、初步设计(含工程概算编制 ) 、施工图设计(含智慧监测与数字孪生等专项设计及PPT汇报材料、施工图审查)、施工招标(设备材料采购)配合(咨询)服务、规划报建、规划调整和施工报建配合服务、施工期配合服务 (含设计跟踪、工程设计变更)、后期咨询服务、配合施工单位编制竣工图、协助办理施工图审查等，施工及验收阶段的相关配合 服务等，并承担由于相关部门审批而出现的反复修改的工作责任。发包人有权对设计范围进行调整，承包人不得有异议。承包人须提交符合设计规程的成果文件(包括但不限于各阶段设计成果、专项设计汇报材料的 PPT、PDF、CAD 电子版、图纸等)。【后续服务包括但不仅限于：施工招标配合服务、工程造价配合服务、施工期配合服务、后期咨询服务及相关配合服务、配合编制竣工图等后续服务】、CAD 电子版、图纸等)。【后续服务包括但不仅限于：施工招标配合服务、工程造价配合服务、施工期配合服务、后期咨询服务及相关配合服务、配合编制竣工图等后续服务】。

3.2.3 工作范围： 按招标内容

招标内容

（1）勘察部分包括但不限于：工程测量(含地形测量)、地下管线探测、岩土工程勘察(包括但不限于地质钻探、相关土工试验、基坑周边环境调査等)及后续服务等。具体包括但不限于收集资料、制定勘察方案、测量放线、现场钻孔、取样、试验、测试、检测等为满足本项目工程所涉及的全部工程勘察工作。各阶段的勘察和服务深度需满足现行国家、省、市有关规范规定以及有关职能审批部门的要求。

（2）设计部分包括但不限于：负责本工程的整体方案深化与调整、初步设计及概算编制、施工图设计及相关配合服务。工作范围包括且不限于：整个项目所有方案设计(含深化设计)、初步设计(含工程概算编制 ) 、施工图设计(含智慧监测与数字孪生等专项设计及PPT汇报材料、施工图审查)、施工招标(设备材料采购)配合(咨询)服务、规划报建、规划调整和施工报建配合服务、施工期配合服务 (含设计跟踪、工程设计变更)、后期咨询服务、配合施工单位编制竣工图、协助办理施工图审查等，施工及验收阶段的相关配合服务等，并承担由于相关部门审批而出现的反复修改的工作责任。发包人有权对设计范围进行调整，承包人不得有异议。承包人须提交符合设计规程的成果文件(包括但不限于各阶段设计成果、专项设计汇报材料的 PPT、PDF、CAD 电子版、图纸等)。【后续服务包括但不仅限于：施工招标配合服务、工程造价配合服务、施工期配合服务、后期咨询服务及相关配合服务、配合编制竣工图等后续服务】。

注1:承包人需完成规划报建行政报批报审所需的全部图纸、汇报材料以及与规划审批报建报审部门沟通协调的相关工作。设计过程以及工程设计其他服务需要进行专家评审的评审费用(包括场地费及专家费等所有与评审相关的费用)和各类评审、评价、评估等费用均由承包人承担。

注2:施工图由发包人确定第三方审图机构并委托进行施工图审查，发包人、承包人与审图机构签订三方协议，审图服务费用已包含于本合同，由承包人承担。

工期（交货期）

勘察/设计服务期： 40 日历天，其中各阶段时间要求： 自合同生效之日起计算，至项目实施完毕、相关工作全部完成且各方权利义务履行完毕之日终止。整个项目的勘察设计服务周期从合同签订之日起至工程整体竣工验收合格之日止。

（1）合同签订之日起15个日历天内，提供勘察报告（包括地形测量成果、现状综合管线物探成果、岩土工程勘察报告等）；

（2）合同签订之日起15个日历天内完成，提供通过专家评审的初步设计修编文件及工程概算编制；

（3）发出开始施工图设计文件通知之日起10个日历天内，提供施工图设计文件（评审稿）；

（4）施工图评审通过后15个日历天内，****中心审查后的设计文件及最终成果文件；

备注：承包人应自合同签订之日起在发包人规定的周期内，完成本项目的勘察设计任务，提供相应后续服务工作，提交相应的勘察设计文件，并全力配合发包人办理相关的报规、报建和报批手续。 。

招标控制价

（最高投标限价）

1,830,808.85（元）

是否缴纳投标保证金

☑否。

是否接受联合体投标

☑是（若招标项目为勘察设计项目招标，而非单独的勘察项目招标或者设计项目招标，应当允许投标人采用联合体投标。）

联合体投标的须以具备设计资质并承担设计工作的单位为牵头人，联合体成员总数不超过 2 家，其中承担本项目勘察工作的单位具备承担本项目所需的勘察资质且不得超过 1 家，承担本项目设计工作的单位具备承担本项目所需的设计资质且不得超过 1 家。[注：联合体各方均为独立法人（设计师事务所除外）。]

投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）

1. 法人资格

投标人应具有独立法人资格（设计师事务所除外）并依法取得有效的营业执照。注：如为联合体投标，则联合体各方均需提供。

2. 对投标人企业的资质要求

投标人须同时具有承接本招标项目所需的以下2.1和2.2项资质：

2.1 投标人须具有承接本招标项目所需的（1）或（2）或（3）项勘察资质：(如为联合体投标，则承担本项目勘察工作的单位提供)

（1）工程勘察综合类甲级资质；

（2）工程勘察专业（岩土工程）甲级资质和工程勘察专业类工程测量甲级资质；

（3）工程勘察专业岩土工程（勘察）甲级资质和工程勘察专业类工程测量甲级资质。

2.2 投标人须具有承接本招标项目所需的（1）或（2）或（3）项设计资质：(如为联合体投标，则承担本项目设计工作的单位提供)

（1）工程设计综合甲级资质；

（2）工程设计市政行业甲级或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质；

（3）工程设计市政行业（给水工程）专业甲级资质；

3. 投标人须在《诚信投标承诺书》加盖单位公章。

注：如为联合体投标，则联合体各方分别提供。

4. ***网（网址：www.****.net）“***平台”专栏关于***网页打印件。

5. 对投标人拟派项目负责人的要求

5.1 对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册公用设备工程师（给水排水）注册证书。

5.2 如投标人已在佛山市水务局工程建设领域项目信息公开共享专栏（即佛山市水利工程建设管理系统）登记，拟派项目负责人必须在佛山市水务局工程建设领域项目信息公开共享专栏（即佛山市水利工程建设管理系统）登记的人员中选取。（适用于市政供排水项目）

5.3 省外进粤企业拟派项目负责人须在“***平台”办理登记手续。

5.4 需提供投标人近期（自本招标项目招标公告发出之日起往前顺推 6 个月，即2026 年4月至2026 年9月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效社保证明材料，以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料扫描件为准（不得通过虚构劳动关系等方式违规补缴社会保险，不得违反社会保险相关规定重复参保）。

6. 对投标人企业的信誉要求

6.1 目前未处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

6.2 目前未处于被取消投标资格的行政处罚期内。

6.3 近3年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

6.4 ***网列为失信被执行人。

6.5 目前未被信用中国列入失信名单（经人民法院批准破产重整计划或认可和解协议的投标人除外）。

7. 对投标人企业完成过的类似业绩要求（如有）

投标人在近5年内（自本招标项目招标公告发出之日起往前顺推，以施工图审查合格证时间/设计批复时间为准），完成过1项设计费合同价为75****城市供水工程设计业绩。相关证明材料仅限于要求提供中标通知书/能够证明其合法合规获得项目的有效文件中的一项、合同协议书、施工图审查合格证/设计批复中的一项；提供的类似项目业绩为联合体形式的，应当提供该业绩的联合体协议，且协议中能够体现投标人单独完成的工作量满足本招标项目业绩要求如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还需提供该项目的业主证明材料并须附有业主方的联系人及联系电话。

投标资格能力要求的补充说明

1.具体资质要求应当符合国家有关资质管理规定，具备行政主管部门核发的合法有效的资质证书，且资质要求应当与招标项目实际相适应，不得提高资质等级、缩小资质类别范围及其他不按照资质管理规定设置资质要求。招标项目要求同时具备多项资质的，应当允许投标人采用联合体投标，不同资质的以联合体协议各自承担部分为准。招标项目仅设置单一资质接受联合体投标的，联合体投标人提供同一类资质的以低资质的为准。

2.“冻结”是指被“冻结”的财产影响到投标人或潜在投标人的履约能力。其中财产被全部冻结的，应当不具备投标资格；财产被部分冻结，但投标人可证明财产被冻结不影响其对本招标项目履约能力的，具备投标资格。

3.“处罚”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴。

4.“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指自本招标项目招标公告/投标邀请书发出之日起往前顺推3年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准。

5.投标人在投标截止时间前，应当自***网失信被执行人名单及信用中国严重失信主体名单中的公示状态，若发现本单位虽已通过信用修复、行政复议等法定程序撤销失信状态，***网站尚未更新公示状态的，应将合法有效的证明文件（如信用修复证明、行政复议决定书等）作为附件纳入投标文件，供评标委员会评审决策，投标人未履行查询义务或未按要求附具相关证明文件的，由其自行承担由此产生的法律责任及不利后果。

6.投标人被信用中国列入失信名单，但经人民法院批准破产重整计划或认可和解协议的投标人，须提供人民法院批准破产重整计划或认可和解协议的证明材料。

是否采用电子

招标投标方式

是

获取招标文件的方式

***网络地址

***平台（广东省·佛山市）“工程建设”栏目。https://****.gov.cn，业务咨询电话：0757-****0765、0757-****1581。

获取纸质招标文件的方式

/

评标办法

综合评估法

获取招标文件开始时间

2026年10月11日

获取招标文件截止时间

2026年11月02日09时00分

递交投标文件截止时间

2026年11月02日09时00分

投标文件

递交方式

投标人应在投标截止前将加密的投标文件通***平台成功上传。

开标时间

2026年11月02日09时00分（与投标截止时间为同一时间）

开标地点

开标地点：****中心****中心指定开标室（具体地址：****路****号****中心）

发布公告媒介

（公开招标适用）

***网,***平台（广东省·佛山市）。

公告内容和时间不一致时，***网发布的为准。

招标人（异议接收单位）

****城区供水有限公司

邮编

528011

联系地址

****路****号第一层

招标人联系人

曾先生

联系电话

134****5020

招标代理机构

广东建诚明德建设管理有限公司

邮编

528000

联系地址

佛山市****路****号****大厦三十层

项目代理机构项目负责人

严嘉勇

联系电话

0757-****4163

招标监督机构

****城乡建设和水务局

联系电话

0757-****9930

投诉接收部门

****城乡建设和水务局,****城区政务服务和数据管理局

联系电话

0757-****9930

投诉处理部门

****城乡建设和水务局

联系电话

0757-****9930

其他依法应当载明的内容

1.招标文件一经发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸，否则所造成的一切后果由投标人自负。

2.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意澄清（答疑）、补充、修改等文件中的相关信息。

3.开标当日，投标人可结合实际，自愿选择是否到场参加开标会。投标人如到场参与开标会的，应在投标截止时间前到场，并带齐个人身份证原件和授权委托书（授权委托书应当明确授权的人员信息、权限和事项）当场提交与核验（开标会现场查验后当场退还）；投标人未参加开标会的，视为对开标程序和结果无异议。

4.本招标项目将按照《佛山市政府投资工程建设项目标后履约监督管理办法（试行）》开展标后履约监督管理工作。（适用于本市行政区域内房屋市政、道路交通、水利、园林绿化和轨道交通等建设领域，使用财政资金，采用直接投资或者资本金注入方式投资，由本市负责组织实施的依法必须招标项目和市场化代建服务项目）

5.勘察质量要求：勘察成果（含地勘、地形/现状建筑物测量、物探等应符合国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求，满足设计需要。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对勘察成果资料的真实性、合规性、数据的准确性负责。

6.设计质量要求：满足下一阶段发包方提出的相关技术标准进行设计和施工的需要，并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程设计深度要求。

7.安全目标：严格执行有关法律法规、规程、规范进行勘察设计，确保项目勘察设计安全。

8.招标投标行业监督行政部门：****城乡建设和水务局；

联系地址：****路****号；

联系电话：0757-****9930。

9.****城区政务服务和数据管理局联系电话：0757-****5864。