登录
一、项目信息
项目名称：万安县人民法院窑头法庭庭院改造项目竞价
项目编号：62026091510246954 项目联系人及联系方式： 徐烨 1572856****
报价起止时间：2026-09-15 16:16 - 2026-09-21 18:00
采购单位：万安县人民法院
供应商规模要求： -
供应商资质要求： -
供应商报价要求：报价含运费 报价含税
二、采购需求清单
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 建议品牌 |
| 园林绿化工程施工 | 核心参数要求: 商品类目: 园林绿化工程施工; 法庭改造:详情见附件; 次要参数要求: |
1项 | 421690.53 | - |
买家留言：-
附件： 万安县人民法院窑头法庭庭院改造项目施工图.zip
万安县人民法院窑头法庭庭院改造项目预算价.pdf
万安县人民法院窑头法庭庭院改造项目效果图1.pdf
万安县人民法院窑头法庭庭院改造项目效果图2.pdf
万安县人民法院窑头法庭庭院改造项目竞价公告.doc
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日09:00-17:00
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址： 江西省 吉安市 万安县 五丰镇 万安东大道万安县人民法院
送货备注： -
四、商务要求
| 商务项目 | 商务要求 |
| 补充说明 | 参与投标的单位需将营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、拟派注册建造师证书、本人身份证及有效的B类安全生产考核合格证、“三大员（施工员、质量员提供有效岗位证书或培训合格证书；专职安全员提供C类安全生产考核合格证书，其中施工员、质量员专业必须为土建专业）”原件扫描件、施工方案及施工倒排工期上传。 外地供应商中标后需在本地设立服务机构，方便后续项目沟通和实施。 |
| 说明3 | 如在施工过程中存在违规行为，采购人有权向上级管理部门申请处理其违规行为，没收其履约保证金并终止合同。 为保证本项目的顺利实施，根据相关规定，本工程招标人要求拟派建造师和施工员、质量员、专职安全员）不得有在建工程，不得出现一人多岗现象，以上人员若出现上述现象，按照有关规定执行。 严格控制项目设计变更和新增工程量。合同签订后，施工单位应依法履行合同，并按施工图完成相关任务。中标人应承担合同履行期间因市场行情波动影响合同价款的风险，招标人对中标后的材料单价不作任何调整。本工程不清标。 中标后3个工作日内中标供应商必须与采购人签订采购合同，如未在规定的时间内签订采购合同，采购人有权取消其中标资格，采购单位管理部门有权按“无正当理由放弃成交”对中标供应商进行处理。 |
| 工期延误赔偿费 | 除不可抗力因素外，施工单位不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向建设单位支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿合同总价的万分之二进行处罚，限额为合同总价的百分之二。当因工期延误赔偿金额达到合同总价的百分之二时，招标人有权终止施工合同。 |
| 履约担保的金额 | 在报价后确认成交前投标人需支付预成交价款的5%作为履约保证金（保证金结算时转为质保金）或提供保函，质保1年后无息一次性返还，未在采购人通知时间内，采用银行转账方式或银行电子保函的视为无效报价，按潜在承建单位自动放弃选取处理。 |
| 质保期及售后服务要求 | 质保期壹年，采购人及供应商双方代表签字之日起计算，保修方式为免费上门服务，在保修期内，任何由供应商选材和生产不当引起的质量问题，供应商免费负责更换。 |
| 说明2 | 施工方应认真了解本工程的具体施工内容，做到心中有数，并到实地勘察现场，分析各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后，有充分的信心，在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程规定的总承包范围内的全部施工任务。合理安排劳动力、机械设备材料等，严格按照国家和行业规范的规定进行施工，全方位接受业主对本工程施工进度、质量、安全的监督管理。 中标供应商应按文件规定的材料技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新材料。中标供应商必须接受采购人组织的对材料的监督和随机检查。对可能有质量问题的材料，采购人有权在中标供应商材料中随机抽取材料样品送国家认可的检测资质的机构进行检测(检测费用由成中标供应商承担)，检测结果不合格或低于文件标准的，采购人有权拒收，由中标供应商承担全部责任。 |
| 验收 | 依据工程量清单及图纸要求，招标人不予验收，所造成对任何损失由中标人自行承担，凡不符合要求的，中标人必须按要求重新施工，直至验收合格为止，并承担由此发生的所有费用。 |
| 安全要求 | 无事故。施工过程中所有安全事故由中标单位负责并自行承担。 |
| 工程款支付办法 | 施工完成并经验收合格后支付合同金额的80%，项目经竣（交）工验收、并办理了竣（交）工财务决算后，付款结算评审价的100%，质保期满后，返还履约保证金。以上付款全不计息。 |
| 结算方式 | 本工程按实际完成工程量结算，具体以甲方最终审计结算为准。下浮率=中标价/招标控制价，结算总价=实际完成工程量*招标控制价单价*下浮率。 |
| 文件要求 | 本项目投标人需提供详细报价清单（PDF加盖公章及另上传excel清单版）。报价金额高于招标控制价的，其报价均无效。 |
| 工期 | 30日历天 |
| 质量要求 | 合格标准。本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，中标单位应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸﹑施工说明书﹑设计变更等技术文件为依据施工。 |
| 说明1 | 为保障项目的工程质量，以及杜绝恶性竞价和竞争，对报价低于招标控制价85%的报价企业，必须在上传竞价文件时同时提交能证明企业低于成本价的说明材料，并承诺进场后，保证工程所使用材料的质量满足业主要求。如竞标方未提供，视为自动放弃竞标资格。 投标人在报价时要充分考虑材料人工税费成本，谨慎思考，合理报价，中标后如无正当理由(天灾人祸等)放弃中标资格，政府采购监管部门将会对其进行处罚并将不良行为记录信用中国。 投标人所投报价应包括但不限于施工机械、材料(供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、劳务费、孔洞预埋、垂直运输费、脚手架搭拆费、二次搬运费、临时设施(包括场地内施工用水、电等)、缺陷修补、安全文明施工费、临时设施费、组织措施费、施工管理费、二次抽样检测费、各项规费、利润、保险、税金等一切费用。竞价文件工程量清单中所涉及的暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。 |
| 现场踏勘 | 为了让各位供应商更加了解此次项目，意向供应商须前往施工现场进行实地勘察，于2026年9月16日上午8：30先在县法院机关（万安县万安东大道）****楼会议室集中后统一安排，逾时不予受理。 为防止资质挂靠，保证项目施工品质及工期顺利，参加现场勘察人员必须为供应商公司法定代表人或委托人到场，法定代表人到场需提供本人身份证盖章复印件、公司内建造师身份证盖章复印件、建造师证盖章复印件、营业执照盖章复印件、资质证书盖章复印件，委托人到场需提供委托书、法定代表人身份证盖章复印件、委托人身份证盖章复印件、建造师身份证盖章复印件、建造师证盖章复印件、营业执照盖章复印件、资质证书盖章复印件。 采购人根据服务商现场提供的资料进行审核,核验资料齐全方可前往勘察，勘察期间人员不得变更，勘察完毕后给合格的供应商出具现场勘察确认书。现场勘察确认书及履约承诺书需随报价一起上传，否则报价无效。 供应商需要按照踏勘情况和采购清单内容合理布局施工，避免出现中标后无法施工的情况，确认为中标供应商后，不得以不完全了解现场情况为借口而做出额外费用等要求，对此采购人将不作任何增加费用考虑。 |
微信公众号（订阅通知）
本公告地址：https://www.yllhzb.com/view/16613/35gwpKABMqitpwL5B10c.html
微信在线客服